焦作車務段嘉峰、陽城、陽城道東側區(qū)域安全環(huán)境整治（第四階段）項目發(fā)包公告 （項目編號：---） .發(fā)包條件 本發(fā)包項目焦作車務段嘉峰、陽城、陽城道東側區(qū)域安全環(huán)境整治（第四階段）已由中國鐵路鄭州局集團有限公司焦作車務段批準建設，項目業(yè)主為中國鐵路鄭州局集團有限公司焦作車務段，發(fā)包人為中國鐵路鄭州局集團有限公司焦作車務段。項目已具備發(fā)包條件，現(xiàn)對該項目的施工進行發(fā)包。 .項目概況與發(fā)包范圍 .項目概況： .地面平整，清理垃圾； .鋪設石粉、米石； .新建欄桿、防護網(wǎng)； .鋪設混凝土、透水混凝土、設置路緣石； .外墻粉刷； .鋪設預制蓋板； .房屋拆除； .相關事項以現(xiàn)場實勘為準； .建設地點：陽城車站、嘉峰車站； .發(fā)包范圍：經中國鐵路鄭州局集團有限公司焦作車務段批準的設計文件及發(fā)包文件的所有內容。 .計劃工期：日歷天。 .包段劃分：發(fā)包范圍按一個包段劃分。 .承包人資格要求 .本次發(fā)包要求承包人須具備房屋建筑工程施工總承包叁級及以上資質，且必須具有獨立的法人資格，法人及法定代表人、擬委派的項目經理自遞交投包文件之日起年內沒有法院判決、裁定生效的行賄犯罪記錄，承包企業(yè)具備有效的營業(yè)執(zhí)照和安全生產許可證，并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力，且具備開具符合國家規(guī)定的增值稅專用發(fā)票資格。 .本次發(fā)包不接受聯(lián)合體承包。 .各承包人均可就上述包段中的個包段承包。 .承包人必須是國鐵采購平臺的注冊供應商，在國鐵采購平臺上完成注冊并通過審核。 . 承包人需有近年鐵路營業(yè)線施工的經驗（提供相關工程合同）。與焦作車務段有過合作經驗的優(yōu)先。 .公示、報名及獲取發(fā)包文件 .凡有意參加承包者，請于年月日至年月日，每日上午時至時分，下午時分 至時分 （北京時間），攜帶紙質版報名資料（報名資料相關要求見附件）到焦作車務段行政辦公室房間現(xiàn)場遞交并登記。 .承包文件的遞交 .承包文件的遞交時間和地點：詳見發(fā)包文件。 .逾期送達的或者未送達指定地點或者不按照發(fā)包文件要求密封的承包文件，發(fā)包人不予受理。 .發(fā)布公告的媒體 本次發(fā)包公告在國鐵采購平臺網(wǎng)絡上發(fā)布。 .聯(lián)系方式 發(fā)包人：中國鐵路鄭州局集團有限....
快捷閱讀